Выдать технические условия для подключения коммуникаций на объектах ремонта.
Осуществить технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.
7.10. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определить и принять объемы выполненных работ, а также произвести оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
7.11. Организовать работу приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, оформить акт приемочной комиссии и утвердить его в установленном порядке.
Статья 8 Инспектирование и испытания
8.1. Подрядчик за свой счет обязан проверить материалы, конструкции, комплектующие изделия своей поставки.
Все результаты испытания, предъявляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с пунктом 4.1.5. Контракта, должны быть оформлены надлежащим образом и проведены в точном соответствии со СНиП и правомочными лицами.
Если при проверке или испытании обнаружатся недостатки или несоответствие изготовленных материалов, конструкций и комплектующих изделий техническим требованиям, то Подрядчик обязан за свой счет немедленно устранить их без права на продление сроков работ предусмотренных Контрактом. После устранения недостатков по требованию Заказчика испытания и проверка должна быть проведена вновь.
Заказчик в праве делегировать проведение инспекций, испытаний материалов независимому инспектору.
Ни одна часть Объекта не должна быть Подрядчиком закрыта или убрана из вида без одобрения Заказчика.
Подрядчик обязан уведомить Заказчика о том, когда такая часть Объекта подготовлена или будет готова для инспектирования, а Заказчик обязан, не допуская безосновательных задержек, если он не сочтет это необязательным и не дает Подрядчику соответствующих указаний, посетить в целях инспектирования и обмера такую часть Объекта.
Статья 9 Ответственность сторон
9.1. Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащие исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по Контракту Подрядчик уплачивает Заказчику:
9.2.1. За несвоевременное окончание Работ по Объекту и/или несвоевременное окончание Работ по любому из контрольных промежуточных этапов, указанных в п.2.1. пеню в размере 0,1% в сутки от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10%. Заказчик имеет право удержать данную сумму из суммы, причитающейся Подрядчику за выполненные работы.
9.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Контракта Заказчик уплачивает Подрядчику:
9.3.1. За задержку расчетов за выполненные и принятые работы - пеню в размере 0,1% от стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неоплаченных работ. Отсчет задержки расчета начинается со дня следующего за последним днем оплаты, установленным в статье 4 настоящего Контракта.
9.4. Оплаты неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
9.5. В случае если Подрядчик не приступает к выполнению Работ в срок установленный Контрактом, либо не представил в 20-ти дневные сроки с даты заключения Контракта документы, то Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. При этом Подрядчик обязан в 10-ти дневные сроки вернуть Заказчику все суммы, полученные по настоящему Контракту, а также уплатить штрафную санкцию в размере 10 000 рублей.
Статья 10 Гарантии
10.1. Подрядчик отвечает за правильное выполнение Работ в соответствии с Контрактом.
10.2. Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех Работ в полном объеме, согласно ППР, утвержденному Заказчиком, и в согласованные сроки;
· качество всех работ в соответствии с действующими в Российской Федерации в момент подписания Контракта нормами и правилами;
· своевременное устранение недостатков и дефектов;
10.3. Гарантии по настоящему Контракту действительны с тем условием что:
- Заказчик соблюдает выданные Подрядчиком инструкции по эксплуатации, уходу и что речь не идет о дефектах вызванных нормальным изнашиванием.
Статья 11 Сдача и приемка Работ
11.1. После окончания предусмотренных настоящим Контрактом Работ, Стороны оформляют сдачу Объекта согласно п.7.11.
Заказчик имеет право привлекать для приемки выполненных Работ необходимых специалистов и службы.
Досрочная приемка законченных строительством элементов Объекта допускается только после письменного согласия Заказчика.
Статья 12 Основание для освобождения от ответственности (Форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с ГК РФ), влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту и возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия. Сторона, для которой создалось невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно, однако не позднее 5 дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении. Должны быть подтверждены свидетельством Торгово-промышленной палаты РФ.
Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону право ссылаться на них в будущем.
12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 месяца, то Заказчик и Подрядчик встречаются с целью обсуждения того, какие меры следует принять.
Статья 13. Арбитраж
13.1. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении данного Контракта, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к согласию, то споры рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края.
Статья 14. Прочие условия
14.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
14.2. Рабочим языком паспортов, сертификатов и других документов является русский.
Перевод с иного языка осуществляется Подрядчиком за его счет.
После подписания настоящего Контракта предыдущие письменные и устные сочинения, переписка, связанные с настоящим Контрактом теряют силу. Все изменения и дополнения к Контракту будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.
В случае если положения Контракта противоречат друг - другу или возможна их интерпретация, то их приоритетность осуществляется в соответствии с приведенной ниже очередностью:
· настоящий Контракт без приложений;
· Тендер;
· СНиПы;
14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 15 Приложения
Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой составной частью настоящего Контракта. Приложения составляются с использованием рекомендованных Росстроем и Госстатом форм.
Проект производства работ.
Проектно-сметная документация.
Статья 16 Срок действия Контракта
Настоящий Контракт вступает в юридическую силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий Контракт прекращает свои действия после выполнения работ и подписания акта выполненных работ (КС-2).
Настоящий Контракт подписан в гКрасноярске на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Контракт состоит из 7 парафированных каждой Стороной страниц.
Статья 17 Юридические адреса и местонахождение Сторон.
ЗАКАЗЧИК
Адрес. Реквизиты.
ООО "Соломон"
660027, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 65 В ИНН 5738004853, КПП 957450395 р/сч.93652810400000007835 в ООО КБ "Кедр" к/сч.93651810800000007835 БИК 074207835 ОКОНХ 12457, ОКПО 16265396
И. о. генерального директора
Бобров В.А
___________________
ПОДРЯДЧИК
Адрес. Реквизиты.
ООО "СУ-3 Красноярскпромхимстрой"
660004, г. Красноярск, ул. Песочная20А
ИНН 2462007655, КПП 246205647
р/с 38742810100084786495
в ООО КБ "Стромкомбанк"
БИК 38745674
к/с 78591810200000000435
ОКВЭД 12.43.6 ОКПО 67898975
Генеральный директор
Петров И.И.
____________________
При решении вопросов, связанных с обнаружением недостатков в товаре, не оговоренных продавцом, следует руководствоваться статьей 503 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 18 Закона "О защите прав потребителей". При этом статья 18 Закона "О защите прав потребителей" применяется в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.
В соответствии со статьей 503 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 18 Закона "О защите прав потребителей" в случае продажи товара ненадлежащего качества потребитель вправе по своему выбору предъявить любое требование из предусмотренных в настоящих статьях. Согласно пункту 1 статьи 503 Гражданского кодекса Российской Федерации исключение составляют случаи, когда товар, в котором выявлен недостаток, относится к технически сложным или дорогостоящим. В этом случае покупатель вправе требовать замены такого товара только в случае обнаружения существенных недостатков. В соответствии со статьей 503 Гражданского кодекса Российской Федерации потребитель вправе потребовать расторжения договора купли-продажи (в том числе технически сложного или дорогостоящего) независимо от того, насколько существенными были нарушения требований к его качеству. Учитывая это, положение статьи 18 Закона "О защите прав потребителей", предусматривающее возможность предъявления требований о расторжении договора в отношении технически сложных товаров только в случае выявления существенных недостатков, применяться не должно.