1.2. Предметом договора является товар, указанный в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью данного договора после его подписания.
2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Общий срок действия настоящего договора начинает течь с момента его подписания.
2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение января 2010г.
2.3. Объем поставляемого Товара указывается в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью данного договора после его подписания.
2.4. Датой поставки считается дата поставки Товара на склад Заказчика, так как перевозку Товара осуществляет поставщик.
3. УСЛОВИЯ О ТОВАРЕ
3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует по качеству действующим в РФ ГОСТам, ТУ, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворять требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
3.2. Качество поставляемых по настоящему Договору Товара подтверждается следующими действующими сертификатами: сертификатом соответствия требованиям нормам безопасности, с указанием реквизитов гигиенического сертификата (заключения), выданного независимой уполномоченной на это организацией, аккредитованной Госстандартом РФ, и прочими документами, подтверждающими соответствие качества Товара действующим в РФ требованиям. Срок действия Сертификата соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации, указанного на упаковке товара. Сертификаты соответствия должны входить в состав комплекта товаросопроводительной документации на товар, который в обязательном порядке передается Заказчику.
3.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован, замаркирован, в соответствии с ГОСТами, техническими условиями; тара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, и исключать свободный доступ к нему. Все товарно-сопроводительные документы оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.
3.4. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности/реализации не менее 50%. Заказчик обязуется хранить полученный товар в специально оборудованном для хранения подобного товара месте.
4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом.
4.2. Право собственности на переданный Заказчику Товар сохраняется за Поставщиком до 100% оплаты Товара.
4.3. Тара и упаковка по данным видам Товаров не являются возвратными.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик в поставленные сроки поставки направляет Поставщику заказ, в котором указывает количество, качество и ассортимент Товара.
5.2. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в разумные сроки, либо с согласия Заказчика при поставке следующей партии.
5.3. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар в соответствии с условиями договора.
5.4. Заказчик обязан оплатить Товар в соответствии с условиями договора.
6.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена на Товар согласуется сторонами на момент подписания договора и может быть изменена Поставщиком в зависимости от изменения ценообразующих факторов.
6.2. В случае изменения установленной цены Поставщик обязан уведомить Заказчика до отгрузки Товара на поставку.
6.3. Цена товара, указанная в Приложении №1, включает в себя 20% НДС
6.4. Оплата товара производиться после передачи Товара Поставщиком Заказчику, который обязуется произвести оплату не позднее 10 дней с момента получения Товара.
6.5. Оплата за Товар производится путем наличных расчетов в соответствии с нормами гражданского законодательства.
6.6. Цена товара за количество, указанное в заявке, указывается в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью договора.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За просрочку платежа Покупатель уплачивает Поставщику пеню из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
7.2. За непоставку товара в указанный срок Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 20 тыс. руб. в течение февраля 2010 г.
7.3. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
9.2. Все споры, которые невозможно урегулировать путем переговоров подлежат рассмотрению арбитражным судом Новосибирской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.2. Приложение к настоящему договору составляет его неотъемлемую часть.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
| «Заказчик» | «Поставщик» |
| ООО «Мика» | ЗАО «Кристалл-центр» |
| 630046, г. Новосибирск, ул. Титова, 9 | 630077,г. Новосибирск, ул. Костычева, 74 |
| ИНН 5407183022 | ИНН 5407183034 |
| БИК 045005006 | БИК 045002004 |
__________________ /____________/ ________________ / ___________ /
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТОВАРА № 01
г. Новосибирск "1" декабря 2009 года
Согласно п.1.2. договора № 01 от 01.12.2009 г. Товаром по договору является партия сахарного песка.
По п.2.3 договора № 01 от 01.12.2009 г. Поставщик доставляет Товар Заказчику в количестве 500 кг (масса нетто).
В соответствии с п.6.5., оплата по данному договору производится путем наличных расчетов в течение 10 дней со дня поставки Товара.
Согласно п.6.6. договора Заказчик оплачивает Поставщику за поставленный Товар цену в размере 40 руб. * 500 кг. = 20 000 руб. (включая 20%НДС).
Поставщик: Генеральный директор ЗАО «Кристалл-центр» Федоров Николай Владимирович
Заказчик: Генеральный директор ООО «Мика» Иванов Александр Александрович
В АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Истец: Общество с ограниченной
ответственностью «Мика»
630046, г. Новосибирск, ул. Титова, 9
ИНН 5407183022
БИК 045005006
Ответчик: Закрытое акционерное
общество «Кристалл-центр»
630077, г. Новосибирск, ул. Костычева, 74
ИНН 5407183034
БИК 045002004
Цена иска: 20 000 (двадцать тысяч)
рублей
Госпошлина: 800 рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании штрафа по договору поставки
Между обществом с ограниченной ответственностью «Мика» и закрытым акционерным обществом «Кристалл-центр» был заключен договор поставки товара № 01 от 01.12.2009 г., а именно: партии сахарного песка в количестве 500 кг.
В соответствии с пунктом 7.2. договора «Кристалл-центр» обязано заплатить штраф за непоставку товара в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей в течение 30 дней с момента окончания срока поставки.
Так как договор сторонами был подписан 01.12.2009 г., ответчику по настоящему иску (ЗАО «Кристалл-центр») необходимо было исполнить свои обязательства, предусмотренные пунктом 2.2 договора, в срок до 31.01.2010 г. включительно.
ЗАО «Кристалл-центр» до настоящего времени не исполнило свои обязательства и не поставило товар на склад истца по настоящему иску (ООО «Мика») в соответствии с пунктом 2.2. договора.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполнятся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 30 ГК РФ).
В соответствии со ст. 506 ГК РФ Поставщик обязуется передать в обусловленный договором поставки товара срок производимые им товары Покупателю.
01.02.2009 г. истцом в качестве досудебного урегулирования спора, было направленно ответчику письмо (претензия), с просьбой уплатить штраф за непоставку товара в срок до 01.03.2010 г. (копии квитанции об отправке письма и уведомления о вручении его ответчику прилагаются).
Ответа на претензию ООО «Мика» от ЗАО «Кристалл-центр» до настоящего времени не последовало, штраф не оплачен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 506, 508 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст.ст. 125, 126 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ СУД
Взыскать с закрытого акционерного общества «Кристалл-центр»:
1. штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за непоставку товара по договору поставки товара № 01 от 01.12.2009 г.;
2. оплаченную государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в размере
800 (восемьсот) рублей.
Приложения:
1. Квитанция об оплате госпошлины (подл.);
2. Почтовая квитанция об отправке копии заявления ответчику (подл.);
3. Договор поставки товара № 01 от 01.12.2009 г. (копия);
4. Претензия от 01.02.2010 г. (копия);
5. Почтовая квитанция об отправке Претензии ответчику и почтовое уведомление (копии);
6. Расчет суммы иска (подл.).
Генеральный директор
ООО «Мика» Иванов А.А.
06.03.2010 г.
РАСЧЕТ СУММЫ ИСКА:
1. Сумма штрафа по договору поставки № 01 от 01.12.2009 г. сотавляет 20 000 рублей;
2. Итого сумма иска составляет 20 000 рублей.
3. Расчет суммы государственной пошлины (в соответствии с пп.1 п.1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации):
20 000 × 4% = 800 рублей
Генеральный директор
ООО «Мика» Иванов А.А.
06.03.2010 г.